Ежедневно в Россию прибывают сотни мигрантов. У каждого из них свои причины для визита - поиск работы, лечение, учеба или просто желание навестить родственников. Процесс въезда и выезда иностранных граждан находится под контролем государственных органов. В первую очередь это нужно для координирования рынка труда - две трети мигрантов приезжают именно работать. Все, кто приезжают в Россию, проходят процедуру миграционного контроля, данные сохраняются в специальном реестре. Процедура заключается в подаче соответствующих документов для постановки мигрантов на учет в отделение ГУВМ МВД по месту пребывания.
Возможно вам будет интересно:
Подачу документов для постановки на учет иностранного гражданина осуществляет принимающая сторона. Кто может считаться принимающей стороной?
В 2018 году вопросами миграции заведуют территориальные органы внутренних дел. Именно в структуре этого ведомства выделены подразделения, занимающиеся постановкой на учет иностранных граждан. Подать документы одним из нижеперечисленных способов:
Если принимающая сторона не предоставляет информацию в установленный законом срок, к иностранцу могут быть применены штрафные санкции, вплоть до депортации.
После прибытия в Россию иностранец предоставляет принимающей стороне свой паспорт и миграционную карту (этот документ оформляется при пересечении границы).
Для оформления миграционного учета принимающая сторона (физическое лицо) предоставляет в компетентные органы следующие документы:
Если в роли принимающей стороны выступает юридическое лицо, перечень требуемых документов будет следующим:
Когда иностранцы приезжают в Россию вместе с несовершеннолетними детьми, дополнительно требуется предоставление свидетельства о рождении ребенка.
Уведомление о прибытии иностранца в место пребывания заполняется в двух экземплярах, с лицевой и оборотной стороны (образец заявления в миграционную службу можно посмотреть на сайте ГУВД МВД). Согласно действующему законодательству, в бланке установленного образца прописываются следующие сведения:
Образец заполнения уведомления о постановке на миграционный учет и чистый бланк можно скачать из интернета.
Бланк может быть заполнен как от руки, так и с применением технических средств. При заполнении от руки почерк должен быть аккуратным и разборчивым, присутствие орфографических ошибок, зачеркиваний или помарок строго запрещено. Исправлять ошибки при помощи корректирующих средств также недопустимо.
При заполнении на компьютере допускается использование любого подходящего редактора, все графы следует предварительно проверить на наличие опечаток и неточностей.
После заполнения документ распечатывается и подписывается принимающей стороной. Подпись принимающего лица ставится в двух местах - на отрывной и основной части бланка.
В перечне государств, с которыми у России действуют упрощенные визовые отношения, насчитывает чуть более десятка стран. В список входят страны-участники СНГ, Бразилия, Аргентина, Турция и некоторые другие. Люди, являющиеся подданными этих государств, могут находиться на территории РФ от 90 до 180 дней в зависимости от целей пребывания. Гражданам других стран для посещения России придется оформлять визу. Получить визу для иностранных граждан в Россию можно в консульстве РФ или дипломатической миссии, расположенных за рубежом. Для получения документа потребуется приглашение. В роли приглашающего лица могут выступать:
Срок действия визы напрямую зависит от цели посещения Российской Федерации.
В 2018 году предусмотрена выдача следующих категорий виз:
Наиболее распространенными являются обыкновенные визы. Их получение не занимает много времени.
Перечень бумаг для оформления российской визы будет различаться в зависимости от вида и категории документа, основной перечень выглядит так:
Если кандидат запрашивает долгосрочную визу, дополнительно потребуется справка об отсутствии ВИЧ. Перечень дополнительных бумаг зависит от категории запрашиваемой визы:
Перечень документов может варьироваться в каждом конкретном случае. Если иностранец испытывает трудности с оформлением бланков заявлений или сбором документов, оптимальным решением будет обращение к специалисту. Опытный юрист не только поможет правильно заполнить бланки, но и подскажет оптимальный алгоритм действий для получения визы или постановки на миграционный учет.
645/2019-215901(1)
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru, http://www.my.arbitr.ru
СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ
645/2019-215901(1)
город Санкт-Петербург
Дело №А56-34839/2019
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
в составе судьи Л.В. Виноградова,
рассмотрел заявление
Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации во
Фрунзенском районе Санкт-Петербурга (ОГРН 1037804022740, ИНН 7802196135; место
нахождения 192007, г.Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К)
к обществу с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «БАЛТЭНЕРГО» (ОГРН
1187847059465, ИНН 7816659129; место нахождения: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский
пр., д. 146, лит. А, оф. 20, дата регистрации 07.03.2018)
о выдаче судебного приказа о взыскании финансовых санкций в размере 500 руб. за
непредставление в установленный срок сведений, необходимых для осуществления
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного
страхования, за АВГУСТ 2018 года,
оценив доводы и сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о выдаче
судебного приказа, и исследовав приложенные к нему документы,
Гражданского кодекса Российской Федерации указано на ненадлежащее
выполнение обязательств по контракту.
Истец в судебное заседание своего представителя не направил,
ходатайств об отложении судебного разбирательства не заявил.
Ответчик в судебное заседание своего представителя не направил,
ходатайств не заявил, отзыв на исковое заявление не представил, извещен
о времени и месте судебного разбирательства в установленном законом
представленные в материалы дела доказательства
следующее.
протокола от 20.04.2015 между администрацией муниципального
образования «Курильский городской округ» (заказчик) и обществом с
ограниченной ответственностью «Тагора» (подрядчик) заключен
муниципальный контракт «Реконструкция систем водоснабжения и
водоотведения Курильских островов». Шестая очередь, о. Итуруп».
Водоотведение г. Курильска и с. Китовый», по условиям которого
подрядчик обязуется собственными силами и/или привлеченными силами
и средствами выполнить работы в сроки и объеме, предусмотренные
Графиком производства работ (Приложение № 2) и Сводным сметным
расчетом (Приложение № 3), и сдать приемочной комиссии в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, а
заказчик, осуществляя функции в пределах полномочий по настоящему
контракту, обязуется принять и оплатить выполненные работы в
соответствии с условиями настоящего контракта (п. 2.2. контракта).
В соответствии с пунктом 8.1. контракта общая стоимость работ,
подлежащих выполнению по настоящему контракту (Приложение № 1,3)
составляет 527 684 560 руб., включая НДС 18%.
Работы по контракту должны быть выполнены в сроки, указанные в
Графике производства работ (Приложение № 2).
Пунктом 10.2. контракта стороны установили, что датой начала работ
Работы на общую сумму 527 684 560 руб. подрядчиком выполнены с
нарушением установленных контрактом сроков, что подтверждается
промежуточными актами о приемке выполненных работ.
В этой связи истец начислил неустойку, размер которой за период с
26.12.2015 по 19.06.2017 составил 11 506 343 руб. 33 коп.
Направленные в адрес ответчика претензии № 5670 от 05.12.2016, №
5.13.31-1722/17 от 23.06.2017 с требованием об уплате неустойки и штрафа
оставлены без удовлетворения, что послужило основанием для обращения
истца с настоящим иском.
Сложившиеся между сторонами отношения регулируются главой 37
Гражданского кодекса Российской Федерации и нормами Федерального
РФ, не представил. Ходатайств об уменьшении размера взыскиваемой
неустойки в связи с несоразмерностью последствиям нарушения
обязательств с документальным подтверждением не заявил.
Расчет неустойки судом проверен и признан неверным, поскольку
произведен не в соответствии с п. 22.5. контракта, однако представленный
размер неустойки составляет меньше чем при расчете в соответствии с
контрактом и расчет неустойки произведен за минусом стоимости
выполненных работ в период просрочки.
В соответствии со ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении
дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта,
которым заканчивается рассмотрение дела по существу изменить
основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых
требований.
Таким образом, уточненный расчет неустойки не нарушает права
ответчика, поскольку за спорный период рассчитанная неустойка
составила меньше, чем при расчете в соответствии с п. 22.5. контракта, а
суд в соответствии со ст. 49 АПК РФ не может выйти за пределы
требований истца.
При таких обстоятельствах суд удовлетворяет требования истца о
взыскании неустойки в заявленной истцом сумме.
Кроме того, истцом заявлены требования о взыскании штрафа в
соответствии с п. 22.7. контракта за нарушение ответчиком раздела 17
контракта в сумме 50 000 руб.
В соответствии с п. 17.1. контракта подрядчик, не являющийся
субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной
некоммерческой организацией, для выполнения отдельных видов работ по
контракту обязан привлечь к исполнению контракт субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства или
социально ориентированных некоммерческих организации в объеме не
менее 20% от стоимости контракта.
Привлекаемые субподрядчики, соисполнители обязаны иметь
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (при необходимости).
Согласно п. 22.7 контракта за неисполнение подрядчиком
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций подрядчик
уплачивает заказчику штраф в виде фиксированной сумы, равной 50 тысяч
В соответствии со ст. 706 ГК РФ, если из закона или договора
подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную
в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих
обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик
выступает в роли генерального подрядчика.
Пунктом 11.16 контракта предусмотрено, что для выполнения
отдельных видов работ по настоящему контракту подрядчик вправе
привлекать субподрядчика с соблюдением условий, предусмотренных ст.
17 настоящего контракта.
Как следует из материалов дела, подрядчик не привлекал
субподрядчиков и не заключал договоры субподряда для выполнения
отдельных работ по контракту, таким образом, не известил в
предусмотренные контрактом сроки о привлечении субподрядных
организации.
Кроме того, из пункта 11.16 усматривается, что подрядчик вправе
привлечь субподрядчика для выполнения работ, а пункт 17.1. контракта
обязывает подрядчика о привлечении субподрядчика для выполнения
работ, однако с оговоркой, что подрядчик несет перед заказчиком
ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства субподрядчиками, а также риск причинения
последними убытков во время выполнения работ по настоящему
контракту.
В пункте 17.2. контракта предусмотрено, что привлекаемые
субподрядчики, соисполнители обязаны иметь свидетельство о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитально строительства.
Истец в порядке ст. 65 АПК РФ документально не подтвердил, что в
спорный период в муниципальном образовании «Курильский городской
округ» имелись зарегистрированные субъекты малого
предпринимательства, имеющие свидетельство о допуске к строительным
Из материалов дела установлено, что по контракту работы
выполнены ответчиком и приняты заказчиком без замечаний.
При вышеизложенных обстоятельствах суд считает, что не имеется
оснований для взыскания с ответчика штрафа за неисполнение
обязательства о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков,
поскольку противоречит норме ст. 706 ГК РФ и в иске в этой части иска
истцу следует отказать.
Истцом заявлены требования о взыскании штрафа за нарушение
ответчиком п. 8.8 контракта в сумме 2 638 422 руб. 80 коп.
Согласно п. 8.8. контракта в случае истечения срока обеспечения
исполнения обязательств, либо если обеспечении перестало действовать,
подрядчик в течение 5 рабочих дней обязан предоставить новое
обеспечение контракта на период, не покрытый ранее представленным
обеспечением.
Пунктом 8.3. контракта стороны предусмотрели, что обеспечение
исполнения настоящего контракта на период строительства
предоставляется на сумму 52 768 456 руб., в размере 10% от начальной
максимальной цены контракта.
Кроме того, согласно п. 22.6. контракта стороны предусмотрели в
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заказчик вправе
потребовать уплату неустойки (штрафа). Штрафы начисляются за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств подрядчиком,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств подрядчика, предусмотренных контрактом.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких
условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно
предъявляемыми требованиями.
Из изложенного следует, что надлежащее исполнение подразумевает
не только исполнение обязательств в срок, но и иные предъявляемые
требования.
В п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник)
обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное
действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу,
внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо
воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право
требовать от должника исполнения его обязанности.
обязан предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта на
период строительства в сумме 52 768 456 руб.
Истец в порядке ст. 65 АПК РФ документально не подтвердил, что
подрядчику необходимо было перечислить дополнительные денежные
средства в обеспечение исполнение контракта и в какие сроки.
Исходя из всего вышеизложенного, суд считает, что основанием для
привлечения ответчика к ответственности по пункту 2.2.6 контракта мог
являться неправомерный отказ ответчика от доплаты денежных средств в
обеспечение исполнения контракта, а не исполнение обязательств с
просрочкой.
Суд полагает, что истец, обратившись с настоящим иском,
фактически обосновывает начисление штрафа за несвоевременное
исполнение обязательств подрядчиком по контракту, а не за
ненадлежащее исполнение обязательств.
При вышеизложенных обстоятельствах суд считает, что оснований
для удовлетворения иска в этой части иска не имеется.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы относятся на
лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных
исковых требований.
Руководствуясь ст. ст. 167-170, 176 АПК РФ, суд
Исковые требования удовлетворить частично.
(ИНН 6163107079, ОГРН 1116195003209) в пользу администрации
муниципального образования «Курильский городской округ» (ИНН
6511002231, ОГРН 1026501100504) неустойку в сумме 11 506 343
(Одиннадцать миллионов пятьсот шесть тысяч триста сорок три) руб. 33
В остальной части иска истцу отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Тагора»
(ИНН 6163107079, ОГРН 1116195003209) в федеральный бюджет
государственную пошлину в сумме 76 176 (Семьдесят шесть тысяч сто
семьдесят шесть) руб.
Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный
апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном
объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.
После получения иностранный гражданин обязан в течение 7-ми рабочих дней зарегистрироваться по месту жительства в городе либо районе области, в котором он подавал заявление и документы на РВП.
Для этого необходимо подать перечень документов (приложение смотреть ниже с комментариями), оплатить госпошлину (на сегодняшний день — 350 р .) и явиться лично вместе с собственником жилья в отделение ФМС в приемное время отдела регистрации. Очередь на регистрацию обычно довольно большая, поэтому лучше заблаговременно все узнать и занять ее заранее (с утра, иногда — с ночи), чтобы сдать пакет документов в течение 7 рабочих дней.
В отделении ФМС на вопрос о данной процедуре и заполнении бланков чаще всего отвечают, что Вы можете обратиться за бланками и консультацией по адресу ул. Белгородского Полка, 65 . По этому адресу находится организация ООО «СИВЕРИЯ-КОНСАЛТ» , где Вам предложат приблизительно за 500 р заполнение нижеуказанного перечня документов. Бесплатно в этой организации не консультируют и бланки не предоставляют. Поэтому мы рекомендуем — первый способ — либо скачать указанные в статье образцы бланков, заполнить их в электронном виде и распечатать. Либо — второй способ — взять бланки у инспектора ФМС и заполнить их от руки (инспектор обязан предоставлять бесплатно необходимые бланки для процедуры регистрации). Также инспектор обязан по Вашей просьбе проверить правильность заполнения этих документов. Поэтому (исходя из субъективного опыта) мы советуем воспользоваться этой возможностью и проверить свои заполненные документы, прежде чем приходить на процедуру регистрации с собственником жилья.
Когда все документы у Вас подготовлены, Вы приходите вместе с собственником жилья в приемное время. У собственника должны быть при себе оригиналы паспорта и документов, подтверждающих его право собственности на жилье , а у собственника частного дома (не квартиры) — также домовая книга , в которую будет вписан регистрирующийся иностранный гражданин. Если по документам у жилья несколько владельцев — все обязаны явиться лично.
Во время приема инспектор ФМС дает бланк заявления собственнику, который тот должен будет тут же заполнить. Также инспектор проводит сверку всех заполненных бланков, копий документов с оригиналами и процедуру дактилоскопии для иностранного гражданина (снятие отпечатков пальцев). Если все в порядке, Вам проставляется штамп о регистрации по месту жительства.
Вышеуказанное не распространяется на юридических лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны в отношении иностранных граждан — высококвалифицированных специалистов. Бланк заявления о постановке юридического лица на учет в качестве организации, ходатайствующей об оформлении приглашений Заявление о постановке юридического лица на учет дополнительно предоставляется в следующих случаях: Если возникли какие-либо изменения в учетных сведениях на юридическое лицо.
Приложение N 12 к Административному регламенту по предоставлению Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации
¦ иностранного гражданина/лица без гражданства ¦ ¦
¦ Регистрационный номер ¦ ¦ В ¦ П ¦ Фото ¦
¦2. Прежние фамилия, имя, имена (если изменялись) ¦ ¦
Место рождения ¦
¦6. Гражданство (прежнее гражданство, если имелось) ¦
¦7. Государство прежнего проживания ¦
Орган, принявший заявление __________________________________________ ¦
Основание приема заявления ¦
¦ (в пределах квоты или без учета квоты с указанием пункта, ¦
¦ части и статьи Федерального закона) ¦
¦11. Документ, удостоверяющий личность ¦
¦ (серия, номер, когда и кем выдан) ¦
¦12. Адрес места временного пребывания ¦
Решение, принятое по заявлению ¦
¦ (разрешить, отказать, решение от. N, наименование органа, ¦
¦ а в случае отказа — пункт, часть статьи, по которой принято решение) ¦
¦15. Дата выдачи разрешения ¦
¦ (дата проставления отметки или выдачи документа (его номер и серия) ¦
Адрес места временного проживания ¦
¦17. Дата вынесения решения об аннулировании разрешения ¦
¦(полномочный орган, вынесший решение, дата и N ___, пункт, часть статьи, ¦
¦ по которой принято решение) ¦
Дата ознакомления лица с принятым решением ¦
¦ (первичное, последующее заведение, основание для заведения новой ¦
¦ Дата заведения ¦ Должность, специальное звание, ¦ Подпись ¦
¦ Дата подачи ¦ Должность, специальное звание, ¦ Подпись ¦
¦(В случае приема документов от других членов семьи в данную графу ¦
¦вносятся сведения на других членов семьи с указанием учетного дела) ¦
¦Материалы дела переданы в архив (дата, инв. N или N архивного дела) ¦
Возможность добавления публикаций имеют только авторизованные зарегистрированные пользователи.
© 2004-2019 HR-Portal: Сообщество HR-Менеджеров
ФОРМА УЧЕТНОЙ КАРТОЧКИ
иностранного гражданина/лица без гражданства
Регистрационный номер учетного дела
Прежние фамилия, имя, имена (если изменялись)
Место рождения
6. Гражданство (прежнее гражданство, если имелось)
7. Государство прежнего проживания
9. Орган, принявший заявление __________________________________
Документ, удостоверяющий личность
(серия, номер, когда и кем выдан)
Адрес места проживания
12. Решение, принятое по заявлению
(разрешить, отказать, решение от. N, наименование органа,
а в случае отказа — пункт, часть статьи, по которой принято решение)
Дата ознакомления лица с принятым решением
14. Дата выдачи вида на жительство ______________________________
(дата выдачи документа (его номер и серия) и орган выдачи)
15. Дата продления срока действия вида на жительство
Дата вынесения решения об аннулировании вида на жительство
(полномочный орган, вынесший решение, дата и N, пункт, часть статьи,
по которой принято решение)
17. Дата ознакомления лица с принятым решением
(первичное, последующее заведение, основание для заведения новой учетной карточки)
Дата заведения учетной карточки
Дата подачи уведомления о подтверждении проживания
Должность, специальное звание, Ф.И.О.
(В случае приема документов от других членов семьи в данную графу вносятся сведения на других членов семьи с указанием учетного дела).
Материалы дела переданы в архив (дата, инв.
N или N архивного дела)
© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2019.
Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года.